必赴网监理工程师考试:建设工程目标控制的措施典型试题解析（三）
典型题解
1.根据（ ）原理，总监理工程师应当将项目监理组织内的所有人、财、物充分利用起来。
a.要素有用性 b.主观能动性 c.动态相关性 d.规律效应性
答案：a
解题要点：运用要素有丛陆搜用性原理，首先应看到人力、物力、财力等因素在组织活动中的有用性，充分发挥各要素的作用，根据各要素作用的大小、主次、好坏进行合理安排、组合和使用，做到人尽渗历其才、财尽其利、物尽其用，尽最大可能提高各要素的有用率。
2.反映组织结构的基本内涵：（ ）
a.确定正式关系与职责的形式
b.向组织各个部门或个人分派任务
c.协调各个分离活动和任务的方式
d.组织悉纯中权力、地位和等级关系e.制定监理工作流程
答案：abcd解题要点：组织内部构成和各部分间所确定的较为稳定的相互关系和联系方式。称为组织结构。其基本内涵：
（1）确定正式关系与职责的形式；
（2）向组织各个部门或个人分派任务和各种活动的方式；
（3）协调各个分离活动和任务的方式；
（4）蛆织中权力、地位和等级关系。
3.在实施监理的工程项目中，监理单位能够以监理身份出现是由于（ ）。
a.建设单位事先取得承包单位的同意
b.工程建设监理法规的规定
c.经建设单位的委托成为建设单位的代表
d.监理单位接受了建设单位的委托和授权，井签定了监理合同
e.其他工程建设合同小加以明确
答案：bde
解题要点：监理单位能够在委托监理的项目中以监理的身份出现是根据工程建设监理法规的规定，凡是实施建设监理的工程项目中，被监理单位必须接受管理，监理单位与被监理单位的关系是监理被监理关系。但是，监理单位以监理者身份出现，还因为监理单位接受了建设单位的委托和授权，并且在其他工程建设合同中加以明确。
4.建立项目监理组织的前提是（ ）：
a.明确监理目标
b.明确监理任务
c.明确监理工作
d.明确总监理工程师
答案：a
解题要点：根据组织概念的基本含义，目标是组织存在的前提。所以，建立项日监理组织的前提是明确监理目标。明确监理目标后，才能确定实现目标的任务以及监理工作。根据目标再分解出任务和工作是监理组织工作的具体内容，明确总监理工作也是组织工作的具体内容。
5.某项目监理机构由总监理工程师、专业监理工程师和监理员组成，在通常情况下，总监理工程师应履行（ ）职责。
a.定期提出进度拧制报告
b.确定主要监理人员的岗位职责
c.提出工程变更方案
d.审核并签署项目竣工资料
e.下达开工令
答案：bde解题要点：根据《建筑工程监理规范》第3.2.2条规定。
6.《建设工程监理规范》规定，总监理工程师不得将（ ）等工作委托总监理工程师代表。
a.主持编写项目监理规划
b.审核工程款支付证书
c.签发工程暂停令
d.审批工程延期e.调换不称职的监理人员
答案：abcde
解题要点：根据（建设工程监理规范》第3.2.4条规定。
7.对于一个确定的组织来说，其管理跨度与（ ）等因素有关。
a.管理人员才能、授权程度
b.被管理者的素质
c.管理层次
d.职能的难易程度e.组织的目标答案：abd孵题要点：管理跨度大小与管理人员性格、才能、个人精力、授权程度以及被管理者的素质有关，还与职能难易程度、工作的相似程度、工作制度和程序等客观因素有关。
8.组织作为生产要素之一，具有（ ）特点。
a.可以替代其他生产要素
b.不能被其他生产要素替代
c.能使其他生产要素合理配置
d.可以提高其他生产要素的使用效益e.对提高经济效益具有作用
答案：dcd
解题要点：组织作为生产的要素之一，与其他要素相比有如下特点：组织不能替代其他要素，也能被其他要素所替代；组织可以使其他要素合理配合而增值，即可以提高其他要素的使用效益。
9.项目监理组织实施工程项目监理的程序中，应包含实施（ ）内容。
a.与业主签监理合同
b.编制监理细则并据此开展监理工作
c.收集有关资料与编制监理规划
d.参与验收，签署建设工程监理意见
e.向业主提交建设工程监理档案资料
答案：bcde
解题要点：参见教材第114页建设工程监理实施程序。
10.监理例会是由（ ），按一定程序召开的，研究施工中出现的计划、进度、质量及工程款支付等问题的工地会议。
a.监理工程师组织与主持
b.监理工程师组织、业主主持
c业主主持监理工程师组织
d.业主组织与主持
答案：a
解题要点：参见教材第134页监理例会第一条款。
（2）监理规划是监理单位接受建设单位委托并在签订建设工程监理合同之后，由总监理工程师主持编制。用于指导整个项目监理机构开展监理工作的技术组织文件。
（3）监理实施细则是在项目监理规的基础上，在落实了各专业监理的责任后，由专业监理工程师针对项目的具体情况制定的更具有实施性和可操作性的业务文件。它起着具体指导各项监理实务作业的开展。
建设工程监理大纲和监理实施细则是与监理规划相关联的两个主要监理文件，它们与监理规划一起共同构成建设工程监理工作文件。
（4）它们之间区别是：①性质不同；②编制时间不同；②编制者身份不同；④审查者身份不同；⑤作用不尽相同；⑥内容侧重点不同，粗细程度和深度不同。
监理工程师真题
监理工程师-《交通工程》试题
http://www.100gczg.com/“中华工程考试资格网”
一、单选题
1、目前在公路上广泛使用的防眩设施结构形式主要为
A、植物 B、防眩板 C、防眩网 D、防眩栅
2、刺铁丝隔离栅的刺铁丝网片应采用 材料。
A、高碳钢丝 B、中碳钢丝 C、低碳钢丝 D、合金钢丝
3、隔离栅施工中对立柱进行检验，监理工程师可按交货的每种立柱从每
个立柱中任选一个进行复查。
A、200 B、500 C、1000 D、2000
4、突起路标设施设置高度规定，其顶部不得高出路面 ㎜
A、15 B、20 C、25 D、30
5、轮廓标的反射器安装角度偏差不得超过 度
A、2 B、5 C、3 D、8
6、地锚式端头应按 规定执行。
A、GB222 B、JTJ074 C、GB470 D、GB/T1231
7、槽钢立柱基底金属的公差厚度允许偏差应符合 。
A、GB708中A级精度的规定
B、GB700规定
C、GB232规定
D、JTJ074规定
8.以下那一项不属于视线诱导设施的工程质量实测项目 。
A.反射器中心高度 B.反射器顶部高度
C.反射器安装高度 D.反射器中距
9.焊接钢管立柱壁厚为 。
A. 4㎜ B.4.5㎜ C.5㎜ D.6㎜
10.中央分隔带缆索护栏的最大间距为 。
A. 3 m B.4m C.6m D. 8m
二、多选题
1 、护栏按设置位置可分为
A、路侧护栏 B、路中护栏
C、分车道护栏 D、中央分隔带护栏
2、波形钢护栏的防撞等级可分为
A、A级 B、B级 C、E级 D、M级 E、S级
3、波形护栏立柱可分为
A、钢管立柱 B、塑管立柱
C、混凝土立柱 D、内卷边槽钢立柱
4、护栏端头可分为 种
A、平头式 B、地锚式
C、圆头式 D、尖顶式
5、波形梁板按其截面尺寸及允许偏差分
A、AB类 B、BB类
公路工程监理工程师—-《合同管理》试题
http://www.100gczg.com/“中华工程考试资格网”
一、单选题（10题/10分）
1、某承诺文件超过要约规定时间1天到达要约人。按照邮寄文件收函邮局戳记标明的时间，受要约人是在要求的时间内投邮，由于邮局错投而延误了到达时间。对此情况，该承诺文件应（ ）
A．因迟到而自然失效
B．必须经要约人发出接受通知后才有效
C．必须经要约人发出拒绝通知后才无效
D．因非培绝衫受要约人原因的迟到，要约人必须接受该承诺
2、FIDIC施工合同条件中规定的缺陷通知期，是指（ ）的期限
A．合同签字日至承包人提交结清单日
B．开工日至工程师颁发移交证书日
C．开工日至工程师颁发履约证书日
D．移交证书确认的竣工日至办理履约证书日
3、工程师对已经同意承包人隐蔽的工程部位施工质量产生怀疑后，要求承包人进行剥露后的重新检验。检验结果宏困表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。此项事件按照施工合同的规定，对增加的施工成本和延误的工期处理应是（ ）
A．工期顺延，施工成本的增加由承包人承担
B．工期不予顺延，施工成本的增加由承包人承担
C．顺延工期，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担
D．工期不予顺延，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担
4、某项目设计合同的价格为500万元，设计单位已接受委托方支付的定金，无正当理由拒不履配腔行合同义务，则委托方有权要求设计单位返还（ ）万元
A．100 B．150 C．200 D．250
5、我国对经济合同争议的处理实行（ ）
A．一裁两审制 B．或裁或审制 C．只许仲裁 D．只许诉讼
6、监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，业主可（ ）
A．发出中止合同通知，令监理合同即行停止
B．发出未履行业务通知后在第21天单方面终止合同
C．发出未履行业务通知后21天内未得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第35天，监理合同即行终止
D．首先发出未履行义务通知，21天内未能得到满意答复后，在第一个通知发出35天后发出终止合同通知，监理合同即行终止
7、FIDIC土木工程施工合同条件是由（ ）制定的
A．国际咨询工程师联合会 B．国际专业工程师联合会
C．国际建筑师联合会 D．欧洲发展基金会
8、FIDIC土木工程施工合同条件按计价方式属（ ）合同
A．固定总价 B．调值总价 C．单价 D．成本补偿
9、施工中的费用索赔出现的原因是（ ）
A．只限定事件引起的补偿
B．只限定当事人违约而提出的赔偿
C．非自身的原因，且实际造成了损失，应由对方承担责任的补偿或赔偿
D．不包括因第三者过错造成的损失的补偿或赔偿
09年监理工程师考试合同管理历年考题分析(8)
16.依据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，( )后推迟开工日期。
A.需承包人书面通知工程师
B.应经建设行政主管部门批准
C.应经工程师批准
D.需承包人书面通知发包人
[答案]c
[解题要点]承包人应以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。
17.按照施工合同示范文本的规定，由于( )等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。
A.发包人未按约定提供施工场地
B.分包人对承包人的施工干扰
C.设计变更
D.承包人的主要施工机械出现故障
E.发生不可抗力
[答案]ACE
[解题要点]对可以顺延工期给出了7种情况。
18.施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，( )。
A.发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人
B.工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人
C.承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师
D.承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师
[答案]D
[解题要点]一是由承包人提出，二是工程师确认，这是规定程序。
19.依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应( )。
A.负责修改施工进度计划
B.向承包人直接发出提前竣工的指令
C.与承包人协商并汪好签订提前竣工协议
D.为承包人提供赶工的便利条件
E.减少对工程质量的检测试验
[解题要点]经双方协商签认合同工期需要提前，发包人应为其违约行为负责，除了签订协议，还要提供便利条件，追加合同价款，所以C、D正确。
20.施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照( )处理。
A.增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延
B.增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延
C.增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延
D.增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延
[答案]C
[解题要点]施工合同中，发包人有义务提供设计资料，所以因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，由发包人负责。
21.依据施工合同示范文本的裂陵燃规定，下列有关设计变更说法中正确的有( )。
A.发包人需要对原设计进行变更，应提前14天书面通知承包人
B.承包人为了便于施工，可以要求对原设计进行变更
C.承包人在变更确认后的14天内，未向工程师提出变更价款报告，视为该工程变更不涉及价款变更
D.工程师确认增加的工程变更价款，应在工程验收后单独支付
E.合同中没有适用和类似变更工程的价款，由承包人提出变更价格，经工程师确认后执行
[答案]ACE
[解题要点]承包人不得因施工方便而要求对原设计进行变更，工程师确认增加的工程变更价款，与工程进度款同期支付，所以B、D不正确。
22.依照施工合同示范文本通用条款的规定，施工中发生不可抗力事件后，由此导致的损失及工期延误责任承担方式为( )。
A.工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担
B.承包人的人员伤亡损失，由发包人承担
C.发包人的人员伤亡损失，由承包人承担
D.工程所需清理、修复费用，由发包人承担
E.延误的工期相应顺延
[答案]ADE
[解题要点]因不可抗力事件造成的损失，承包方人员、机械损失由承包人负责，其他由发包人负责。
23.依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由( )承担。
A.发包人
B.承包人
C.设备供应人
D.发包人和肆虚承包人分别
[答案]A
[解题要点]因不可抗力事件造成的损失，因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失及运到现场用于施工的材料、设备损害，发包人负责。
24.依照施工合同示范文本通用条款的规定，如果施工任务没有在合同约定的期限内完成，则迟延履行合同期间发生的风险事件，( )。
A.不免除迟延履行方的相应责任
B.双方的风险责任均不免除
C.如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续
D.如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续
E.保险公司的赔偿不能弥补损失，由发包人和承包人平均分担
[答案]ACD
[解题要点]一定要分清责任，施工任务没有在合同约定的期限内完成属于哪方责任，谁的责任谁负责，工程险的办理也是如此。
25.依据施工合同示范文本通用条款规定;进行竣工检查试验后，竣工检验的工作程序和双方责任还包括( )。
A.发包人在检验后14天内给予认可或提出修改意见
B.需要修改施工缺陷的部分，承包人应当修改并承担修改费用
C.需要修改因设计原因造成的缺陷，承包人修改后费用由发包人承担
D.发包人收到竣工检验报告后28天内不组织检验，视为竣工检验报告未被认可
E.检验后14天内不提出修改意见，视为竣工检验报告被认可
[答案]ABCE
[解题要点]发包人收到竣工检验报告后28天内不组织检验，或检验后l4天内不提出修改意见，视为竣工检验报告被认可。
26.工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为( )日。
A.承包人第一次提交竣工验收报告
B.承包人修改后再次提请竣工验收
C.最终验收合格
D.办理竣工验收手续
[答案]B
[解题要点]承包人有义务对施工工程的质量负责，修正缺陷再次验收检验合格时，竣工日期应为承包人修改后再次提请竣工验收的H期。
27.施工合同示范文本通用条款规定，承包人对( )的保修期限应为5年。
A.地基基础工程
B.屋面防水工程
C.设备安装工程
D.排水管道工程
[答案]B
[解题要点]这4项要求是《建设工程质量管理条例》规定的最低要求，都应该记住，年年有考题。
28.在签订施工合同时，要同时约定保修条款。其中防水工程的保修期限应不低于( )年。
A.1
B.2
C.5
D.工程设计年限
[答案]c
[解题要点]当事人协商约定的保修期限不应低于《建设工程质量管理条例》中的规定。
29.依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付，承包人有权( )。
A.留置该工程
B.与发包人协议将该工程折价
C.直接委托拍卖公司拍卖该工程
D.申请人民法院将该工程依法拍卖
E.就该工程折价或拍卖的价款优先受偿
[答案]BDE
[解题要点]建设工程施工合同不属于加工承揽合同，不能实施留置权，所以A不对;将工程拍卖需申请人民法院执行，不能直接委托拍卖公司拍卖该工程，所以C不对。
30.某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由( )承担。
A.乙承包人
B.发包人
C.甲承包人
D.工程师
[答案]B
[解题要点]发包人选择了甲、乙两个承包人，甲、乙之问没有合同关系，发包人是核心，他们之间配合不当发生的损失应由发包人承担。
2018年监理工程师考试《三控》模拟题（五）
下面是整理的“2018年监理工程师考试《三控》模拟题(五)”，欢迎阅读参考，更多有关内容请继续关注本网站监理工程师栏目。
2018年监理工程师考试《三控》模拟题(五)
多选题
1、为了使施工单位熟悉设计图纸和工程特点，滚灶芦应组织设计单位进行设计交底，设计交底的内容包括(ABCE )。
A.设计依据及参数 B.设计意图 C.施工图设计文件总体介绍 D.设计计算方法 E.特殊的工艺要求
2、检验批可根据施工及质量控制和专业验收需要按(ABE )等进行划分。
A.楼层 B.施工段 C.主要工种 D.材料 E.变形缝
3、以下属于施工阶段投资控制的技术措施的是(CD )。
A.编制资金使用计划，确定、分解投资控制目标 B.复核工程付款账单，签发付款证书
C.对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更 D.继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性
E.在施工中进行投资跟踪控制，及时发现偏差并采取纠偏措施
4、FIDIC合同条件下的变更可包括( ABCE)。
A.实施工程的顺序或时间安排的改变 B.任何工作内容的质量或其他特性的改变
C.任何部分工程的标高、位置和尺寸的改变 D.交他人实施的任何工作的删减
E.合同中包括的、一定构成变更的任何工作内容的数量改变
5、建设单位均应委托具有相应资质等级的工程勘察单大带位承担勘察业务工作，委托可采用(BC )等方式。
A.直接指派 B.直接委托 C.竞选委托 D.公开招标 E.邀请招标
6、施工过程根据工艺性质的不同可分为制备类、运输类和建造类三种施工过程，制备类施工过程如(AD )一般不占有施工项目空间，也不影响总工期，不列入施工进度计划。
A.砂浆的制备过程 B.地下工程 C.主体工程 D.混凝土制备过程 E.层面工程
7、工程网络计划资源优化的目的是为了(AC )。
A.寻求资源有限条件下的最短工期安排 B.寻求最优工期条件下的资源均衡，安排
C.寻求工期固定条辩闷件下的资源均衡安排 D.寻求最短工期条件下的资源均衡安排
E.寻求资源有限条件下的最合理工期安排
8、己知网络计划中工作M有两项紧后工作，这两项紧后工作的最早开始时间分别为第15天和第18天，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第6天和第9天。如果工作M持续时间为9天。则工作M(ABE )。
A.总时差为3天 B.自由时差为O天 C.总时差为2天
D.自由时差为2天 E.与紧后工作时间间隔分别为O天和3天
9、作业技术活动运行过程的控制中，级配管理质量监控的内容包括( ADE)。
A.拌和原材料的质量控制 B.施工现场质量管理检查记录资料
C.工程材料质量记录 D.材料配合比的审查 E.现场作业的质量控制
10、建设工程质量的特性主要表现在(ABE )的方面。
A.经济性 B.安全性 C.权威性 D.无偿性 E.耐久性
11、质量文件的内容主要包括(AB )。
A.产品合格证及技术说明书 B.质量检验证明 C.机械设备工作效率，工作质量说明
D.不合格品或质量问题处理的说明及证明 E.关键工序操作人员资格证明及操作记录
12、根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，工程量清单的主要作用包括(ABC )。
A.工程量清单是建设工程计价的依据 B.工程量清单是工程付款和结算的依据
C.工程量清单是调整工程量、进行工程索赔的依据 D.工程量清单统一了划分的项目
E.工程量清单统一了计量单位
13、设备检查验收前，设备安装单位要提交设备检查验收方案，内容包括(ACD )。
A.验收方法 B.自制设备测试记录 C.质量标准 D.检查验收的依据 E.设备检查验收的程序
14、在工程实践中，根据建设工程的特点，业主对筹建工作的设想，对工程费用、工期的要求等，应综合考虑后进行确定合同计价方式，则影响合同计价方式的因素包括(ABDE )。
A.项目的复杂程度 B.工程设计工作的深度 C.工程施工的技术水平
D.工程进度要求的紧迫程度 E.工程施工的难易程度
15、只要承包商能提出合理的证据，一般可获得监理工程师及业主的同意。下列承包商提出工期索赔的原因主要包括(ABC )。
A.在现场发现有价值的文物 B.不利的自然条件 C.有关放线的资料不准
D.合同双方差距大 E.物价上涨
16、按照FIDIC《施工合同条件》的规定，承包商可以索赔费用和利润的情况有(BD )。
A.业主终止合同 B.业主接受或使用部分工程
C.工作测出的数量超过工程量表的10% D.工程变更 E.法规改变
17、监理工程师对初步设计的深度应满足审批的要求不包括(CD )。
A.应符合已审定的设计方案 B.能据以准备主要设备和材料
C.编写初步设计阶段监理工作总结 D.审核设计概算的合理性和准确性 E.能据以进行施工图设计
18、在建设工程进度控制系统中，工程项目建设单位编制的进度计划包括(ACE )。
A.工程项目前期工作计划 B.工程项目施工进度计划 C.工程项目年度计划
D.施工准备工作计划 E.工程项目建设总进度计划
19、图纸会审的目的有(CDE )。
A.掌握关键工程部位的质量要求，确保工程质量 B.对施工单位和监理单位正确贯彻设计意图
C.使施工单位和各参建单位熟悉设计图纸 D.解决图纸中存在的问题，减少差错
E.了解工程特点和设计意图
20、在组织流水施工时，用以表达流水施工在时间安排上所处状态的参数为时间参数，其主要包括(ACE )等。
A.流水节拍 B.流水强度 C.流水步距 D.施工面 E.流水施工工期
2018年监理工程师考试《理论法规》模拟题第七套
大家做好准备迎接监理工程师考试了吗?诚意整理“2018年监理工程师考试《理论法规》模拟题第七套 ”，只要付出了辛勤的劳动，总会有丰硕的收获!欢迎广大考生前来学习。
2018年监理工程师考试《理论法规》模拟题第七套
1.监理单位与承包单位在( )的要求方面有着较大的区别
a.人员素质和构成 b.按资质等级承揽业务 c.开展经营活动 d.遵守法律、法规
2.控制系统的各子系统中，( )具有制定标准、评价效绩、纠正偏差的基本功能。
a.被控子系统 b.控制子系统 c.存储子系统 d.信息反馈子系统
3.业主委托监理时，在选择监理单位方面主要看重( )
a.监理费报价 b.监理单位的经验
c.监理单位各资质要素情况 d.监理单位成立时间早晚
4.建筑工程开工前，( )人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
a.施工单位向工程所在地的县以上
b.建设单位向工程所在地的县以上
c.建设单位会同施工单位向工程所在地的市级以上
d.建设单位或施工单位向工程所在地的省级
5.为解决监理市场问题，( )是推行建设监理制的关键举措
a.建立良好的陆桥法制环境 b.贯彻实施项目业主责任制
c.在工程建设领域建立约束协调机制 d.建立咨询评估机制
6.下列各项中，( )应列入监理费的直接成本。
a.监理业务培训费 b.监理单位职工福利费
c.监理单位经营活动费 d.开展项目监理活动的办公设施费
7.监理合同及其他工程建设合同与监理单位和被监理单位的关系是( ).
a.监理单位按监理合同开展监理活动，被监理单位按其它工程建设合同接受监理
b.监理单位按监理合同和其他工程建设合同开展监理活动，被监理单位按它与业主签订的工程建设合同接受监理
c.监理单位按监理合同开展监理活动，被监理单位按监理合同和其他工程建设合同接受监理
d.监理单位和被监理单位均按监理合同和其它工程建设合同开展监理或接受监理祥凯
8.政府建设主管部门主要根据( )对监理单位进行资质定级
a.监理能力和管理水平 b.完成监理工程的数量和等级
c.人员素质和监理业绩 d.监理业绩和监理效果
9.监理工程师应明确，施工现场安全由( )负责。
a.施谨悉唤工企业
b.项目业主和施工企业共同
c.监理单位和施工企业共同
d.项目业主、施工企业和监理共同
10.考察监理单位的( ),主要看其领导者的能力，规章制度建立和贯彻情况，对监理规划的制定和实施情况
a.监理人员素质 b.管理水平c.监理业绩 d.专业配套能力
2011监理工程师考试《基本理论与相关法规》模拟题（9）
1、某建设单位于2000年3月1日领取了施工许可证，但因故未能按期开工。该建设单位可向发证机关申请（ ）。
A．三次延期，每次不超过两个月
B．三次延期，每次不超过三个月
C．两次延期，每次不超过两个月
D．两次延期，每次不超过三个月
2、为了进行有效的目标，必须做好的重要前提工作是（ ）。
A．目标控制措施的选择
B．目标控制方式的选择
C．目标控制组织
D．目标规划和计划
E．目标信息反馈
3、建设工程目标控制的合同措施不包括（ ）。袜并斗
A．拟订合同条款
B．参加合同谈判
C．签定合同
D．处理合同执行过程中的问题
4、建设工程监理的主要任务是（ ）。
A．控制建设工程投资
B．控制建设工程制度
C．建设单位进行招标
D．协助施工单位进行索赔
E．控制建设工程质量
5、下列关于目标控制的表述中，正确的是（ ）。
A．目标控制的效果和对目标控制效果的评价都是客观的
B．目标控制的效果和对目标控制效果的评价都是主观的
C．目标控制的效果是主观的，对目标控制效果的评价是客观的
D．目标控制的效果是客观的，对目标控制效果的评价是主观的
6、监理工程师资格考试合格者，由（ ）核发《监理工程师资格证书》。
A．全国监理工程师资格考试委员会
B．地方或部门监理工程师资格考试委员会
C．全国监理工程师注册管理机关
D．地方或部门监理工程师注册蔽旦机关
7、施工监理机构的层次不包括（ ）。
A．决策层
B．协调层和执行层
C．管理层
D．作业层
8、建设工程在中度偏离情况下所采取的对策是（ ）。
A．直接纠偏
B．不改变总目标计划值，调整后期实施
C．重新确定目标的计划性
D．重新制定实施计划
9、坚持建设程序在以下几方面有重要意义：（ ）。
A．加快建设进度，提早发挥投资效益
B．依法管理工程建设，保证正常建设秩序
C．科学决策，保证投资效果
D．顺利实施建设工程，保证工程质量
E．顺利开展建设工程监理
10、应用建设工程数据库确定拟建工程的目标时，宜（ ）。
A．分析拟建工告磨程特点，找出拟建工程与已建类似工程之间的共同点，以此确定拟建工程的各项目标
B．明确拟建工程的基本技术要求，检索相近工程目标以确定拟建工程目标，适当进行数据调整
C．明确拟建工程的基本技术要求以检索相近工程，分析拟建工程与已建类似工程差异及对工程目标的影响，采取适当方式调整后确定拟建工程各项目标
D．完善数据库结构，数据宜有综合性，按建设工程基本特征确定目标
2014年监理工程师考试试题—《案例分析》(1)
案例分析题 ( 共 6 题。每题 20 分 ) ，要求分析合理，结论正确；有计算要求的。应简要写出计算过程。
1、某工程项目，建设单位与施工总承包单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工承包合同，并委托某监理公司承担施工阶段的监理任务。施工总承包单位将桩基工程分包给一家专业施工单位。
开工前：(1)总监理工程师组织监理人员熟悉设计文件时发现部分图纸设计不当，即通过计算修改了该部分图纸，并直接签发给施工总承包单位；(2)在工程定位放线期间，总监理工程师又指派测量监理员复核施工总承包单位报送的原始基准点、基准线和测量控制点；(3)总监理工程师审查了分包单位直接报送的资格报审表等相关资料；(4)在合同约定开工日期的前5 d，施工总承包单位书面提交了延期10 d开工的申请，总监理工程师不予批准。
钢筋混凝土施工过程中监理人员发现：(1)按合同约定由建设单位负责采购的一批钢筋，由供货方提供了质量合格证，但在使用前的抽检试验中材质检验不合格；(2)在钢筋绑扎完毕后，施工总承包单位未通知监理人员检查就准备浇筑混凝土；(3)该部位施工完毕后，混凝土浇筑时留置的混凝土试块强度试验结果没有达到设计要求。
竣工验收时，总承包单位完成了自查、自评工作，填写了工程竣工报验单，并将全部竣工资料报送项目监理机构，申请竣工验收。总监理工程师认为施工过程中均按要求进行了验收，即签署了竣工报验单，并向建设单位提交了质量评估报告。建设单位收到监理旁察笑单位提交的质量评估报告后，立即将该工程正式投入使用。
【问题】
1.对总监理工程师在开工前处理的几项工作是否妥当进运含行判断，并说明理由。如果有不妥之处，写出正确做法。
2.对钢筋混凝土施工过程中出现的问题，监理人员应分别如何处理?
3.指出工程竣工验收时总监理工程师在执行没派验收程序方面的不妥之处，写出正确做法。
4.建设单位收到监理单位提交的质量评估报告后，立即将该工程正式投入使用的做法是否正确?说明理由。
2、某高层框架写字楼施工中，监理工程师在施工过程中发现了以下情况。
(1)承包商浇筑基础底板混凝土时，现场搅拌棚挂出的混凝土配合比没有试配报告，现场计量装置未经监理工程师检查核定。
(2)二层框架柱纵向钢筋因材料堆放错误导致直径比设计要求的直径小2 mm。
(3)三层施工时，由建设方购买到现场的100 t钢筋，虽然有正式的出厂合格证，但现场抽检材质化验不合格。
(4)四层现浇混凝土上午钢筋绑扎完毕后，下午上班时未经检查验收就浇筑混凝土。
(5)在八层梁柱施工时，由于构件截面尺寸小，绑扎钢筋有困难，于是钢筋工决定通过“等强代换”原则，改变梁柱节点的梁的钢筋直径与数量。
(6)十层混凝土施工时预留试块经检验证明达不到设计要求的C30强度等级。
(7)屋盖顶上的钢结构电焊时，经检查发现部分电焊工没有持证上岗。
【问题】
1.作为监理工程师应如何处理以上情况?
2.进场材料的验收程序是什么?
3.选择质量控制点的一般原则是什么?
3、某桥梁工程，其基础为钻孔桩。该工程的施工任务由甲公司总承包，其中桩基础施工分包给乙公司，建设单位委托丙公司监理，丙公司任命的总监理工程师具有多年桥梁设计工作经验。
施工前甲公司复核了该工程的原始基准点、基准线和测量控制点，并经专业监理工程师审核批准。
该桥1号桥墩桩基础施工完毕后，设计单位发现：整体桩位(桩的中心线)沿桥梁中线偏移，偏移量超出规范允许的偏差范围。经检查发现，造成桩偏移的原因是桩位施工图尺寸与总平面图尺寸不一致。因此，甲公司向项目监理机构报送了处理方案，要点如下：
(1)补桩；
(2)承台的结构钢筋适当调整，外形尺寸做部分改动。
总监理工程师根据自己多年的桥梁设计工作经验，认为甲公司的处理方案可行，因此予以批准。乙公司随即提出索赔意向通知，并在补桩施工完成后第5天向项目监理机构提交了索赔报告：
(1)要求赔偿整改期间机械、人工的窝工损失；
(2)增加的补桩工程量应予以计量，其费用应予以支付。
理由：
(1)甲公司负责桩位测量放线，乙公司按给定的桩位负责施工，桩体没有质量问题；
(2)桩位施工放线成果已由现场监理工程师签认。
【问题】
1.总监理工程师批准上述处理方案，在工作程序方面是否妥当?说明理由，并简述监理工程师处理施工过程中工程质量问题的工作程序的要点。
2.专业监理工程师在桩位偏移这一质量问题上是否有责任?说明理由。
3.写出施工前专业监理工程师对甲公司报送的施工测量成果应检查、复核的内容。
4.针对乙公司提出的索赔要求，总监理工程师应如何处理?说明理由。
4、某高层办公楼，总建筑面积137 500 m 2 ，地下3层，地上25层。业主与施工总承包单位签订了施工总承包合同，并委托了工程监理单位。施工总承包单位完成桩基工程后，将深基坑支护工程的设计委托给了专业设计单位，并自行决定将基坑支护和土方开挖工程分包给了一家专业分包单位施工。专业设计单位根据业主提供的勘察报告完成了基坑支护设计后，即将设计文件直接给了专业分包
单位。
专业分包单位在收到设计文件后编制了基坑支护工程和降水工程专项施工组织方案，方案经施工总承包单位项目经理签字后即由专业分包单位组织了施工，专业分包单位在开工前进行了三级安全教育。专业分包单位在施工过程中，由负责质量管理工作的施工人员兼管现场安全生产监督工作，土方开挖到接近基坑设计标高(自然地坪下8.5 m)时，总监理工程师发现基坑四周地表出现裂缝，即向施工总承包单位发出书面通知，要求停止施工，并要求立即撤离现场，待施工人员查明原因后再恢复施工。但总承包单位认为地表裂缝属正常现象，没有予以理睬。不久基坑发生了严重坍塌，并造成4名
施工人员被掩埋，经抢救3人死亡、1人重伤。
事故发生后，专业分包单位立即向有关安全生产监督管理部门上报了事故情况。经事故调查组调查，造成坍塌事故的主要原因是，地质勘察资料中未标明地下存在古河道，基坑支护设计中未能考虑这一因素。事故造成直接经济损失80万元，于是专业分包单位要求设计单位赔偿事故损失80万元。
【问题】
1.请指出上述整个事件中有哪些做法不妥，并写出正确的做法。
2.本起事故可定为哪种等级的事故?请说明理由。
3.这起事故中的主要责任者是谁?请说明理由。
5、某工程项目，估算总投资4 200万元，由地方政府投资建设。建设项目法人决定采用公开招标方式选择施工总承包单位，并经建设主管部门批准，自行组织招标工作。为加快工程建设进展和保证工程质量，建设项目法人发布的招标公告及招标文件对招标投标工作作出如下安排和要求：
(1)2011年3月8日8时至2011年3月11日17时购买招标文件；
(2)2011年3月26日14时为投标截止时间；
(3)2011年4月1日10时组织开标；
(4)各投标单位在提交投标文件时，需按照估算总投资的2%提交投标保证金，计84万元；
(5)所有工程材料均由中标人采购，但钢材需按建设项目法人指定，采购某钢铁公司的产品。在项目施工接近尾声时，为尽快发挥建设项目效益，需要增加约200 m的附属道路 工程，投资估算为150万元，建设项目法人拟对该工程不再进行施工招标，直接委托原中 标单位施工。
【问题】
1.说明该项目必须公开招标的理由。
2.建设项目法人自行组织招标应具备哪些基本条件?
3.本项目应采用何种计价方式?说明理由。
4.建设项目法人对招标投标工作的安排和要求有无不妥?说明理由。
5.分析该附属道路工程不进行施工招标的可行性。
6、某工程项目合同工期为18个月。施工合同签订以后，施工单位编制了一份初始网络计划，如图3—1所示(时间单位：月)。由于该工程施工工艺的要求，计划中工作C、工作H和工作J需共用一台起重施工机械，为此需要对初始网络计划做调整。
【问题】
1.请绘出调整后的网络进度计划图(在原图上作答即可)。
2.如果各项工作均按最早开始时问安排，起重机械在现场闲置多长时间?为减少机械闲置，工作C应如何安排?
3.该计划执行3个月后，施工单位接到业主的设计变更，要求增加一项新工作D，安排在工作A完成之后开始，在工作E开始之前完成。因而造成了个别施工机械的闲置和某些工种的窝工，为此施工单位向业主提出如下索赔：(1)施工机械停滞费；(2)机上操作人员人工费；
(3)某些工种的人工窝工费。请分别说明以上补偿要求是否合理?为什么?
4.工作G完成后，由于业主变更施工图纸，使工作1停工待图0.5个月，如果业主要求按合同工期完工，施工单位可否向业主索赔赶工费?为什么?